АО «Группа компаний “ЕКС”» выплатит подрядчику 664 тысячи рублей долга

В арбитражный суд Ярославской области обратилось самарское ООО «Техно-торговый центр "Солитон"» с исковым заявлением к ярославскому акционерному обществу «Группа компаний “ЕКС”» по поводу неоплаты выполненных работ по монтажу системы вентиляции в пищеблоке нового корпуса областного перинатального центра Тульской области, требуя взыскать с ярославской компании 765 тыс. руб. и признать договор расторгнутым. «Группа компаний “ЕКС”» подала встречный иск, требуя от подрядчика 4,1 млн руб. в качестве неустойки. Суд принял позицию самарской фирмы. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Согласно материалам дела, в ноябре 20219 года ярославское акционерное общество заключило с «ТТЦ "Солитон"» договор подряда на выполнение монтажных работ по устройству системы вентиляции и дымоудаления в тульской больнице. Стоимость работ составила 4,1 млн руб. Заказчик выплатил авансовый платеж в размере 1,2 млн руб. Работы должны были быть выполнены до 2020 года. Монтаж систем был завершен лишь частично по причине несогласованности хода работ.

«Ответчику (АО «Группа компаний “ЕКС”») были направлены письма по согласованию проектных, монтажных, и других вопросов. Ответа на эти письма не получены. Без данных согласований проведение дальнейших работ нанесло бы заказчику урон. Ответчик своими действиями создал истцу (ООО «Техно-торговый центр "Солитон"») условия невозможности проведения работ по договору. Договор подряда был приостановлен»,— сообщается в материалах дела.

В материалах дела отмечено, что сроки выполнения работ были нарушены не по вине подрядчика и истец выполнил работы большей стоимостью, чем ему был оплачен аванс. Ответчик во встречном иске указал, что работы, выполненные ООО «Техно-торговый центр “Солитон”», до настоящего времени не приняты и не сданы из-за существенных замечаний.

«Материалами дела подтверждается нарушение условий договора со стороны заказчика, в частности непредставление строительной площадки и фронта работ. При таких обстоятельствах, истец отказался от исполнения договора, что не противоречит закону и договору», — сообщается в решении ярославского арбитражного суда.

Суд решил удовлетворить неустойку по встречному иску ярославской фирмы, снизив ее размер до 100 тыс. руб., поскольку фактически неисполнение работ в срок было обусловлено действиями, как заказчика, так и подрядчика. После зачета взаимных требований суд постановил взыскать с АО «Группа компаний “ЕКС”» 664,8 тыс. руб. долга.

Глеб Гузенко

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...